Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement

Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement

Publié le : 29/05/2020 29 mai mai 05 2020

En matière de marchés publics, la réception des travaux est la décision par laquelle l’acheteur (le pouvoir adjudicateur) déclare que les prestations sont conformes à ce qui était convenu dans le cadre du marché, et accepte avec ou sans réserves, les travaux.
La réception a lieux à l’achèvement de ces derniers, et elle peut être expresse ou tacite : « après que le titulaire a avisé, par écrit, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés, il est procédé aux opérations préalables à la réception des ouvrages » (article 41 du CCAG ».

Toutefois, des réceptions des travaux avant achèvement complet de ces derniers sont régulièrement constatées, avec des maîtres d’œuvre qui au regard des retards dans l'exécution des marchés, proposent aux collectivités locales maîtres d'ouvrage, de réceptionner les travaux puis de mentionner, au titre des réserves, l'inexécution partielle des travaux attendus dans le cadre du marché public.

En conséquence, une question écrite a été posée au gouvernement quant à la légalité de cette procédure.

Le secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics a rendu une réponse positive le 22 février 2020.

Dans la réponse il est rappelé qu’en principe la réception des travaux à lieu à leur achèvement, mais le CCAG lui-même prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de réceptionner les travaux alors même que ceux-ci n’ont pas été totalement exécutés, sous certaines conditions :
  • Que les travaux restant à réaliser soient mineurs.
  • Que les travaux restant à réaliser puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l’ouvrage.

Il reste en effet toujours possible pour le pouvoir adjudicateur de déroger aux dispositions du CCAG, mais le maître d’ouvrage ne doit procéder à la réception des travaux que lorsque le but essentiel du contrat est atteint, plus précisément : lorsqu’il est possible de prendre possession de l’ouvrage.
Le reste des travaux qui doivent être exécutés doivent être de nature telle que leur exécution peut se faire sans gêne importante au regard des utilisateurs de l’ouvrage.


Référence : RQE n°11141 J.O Sénat du 20/02/2020
 

Historique

  • Le statut de la copropriété n’est pas applicable lorsqu’il n’existe pas de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers.
    Publié le : 04/06/2020 04 juin juin 06 2020
    Actualités
    Le statut de la copropriété n’est pas applicable lorsqu’il n’existe pas de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers.
    Civ. 3e, 26 mars 2020, FS-P+B+I, n° 18-16.117 La Cour de cassation rappelle, par cet arrêt que le statut de la copropriété n’est pas applicable lorsqu’il n’existe pas de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers. La situation d’espèce se rapprochait plus de la servitude,...
  • Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement
    Publié le : 29/05/2020 29 mai mai 05 2020
    Actualités
    Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement
    En matière de marchés publics, la réception des travaux est la décision par laquelle l’acheteur (le pouvoir adjudicateur) déclare que les prestations sont conformes à ce qui était convenu dans le cadre du marché, et accepte avec ou sans réserves, les travaux. La réception a lieux à l’achèvement...
  • Le permis de construire modificatif
    Publié le : 27/05/2020 27 mai mai 05 2020
    Actualités
    Le permis de construire modificatif
    Lorsqu’un permis de construire a été délivré et que son bénéficiaire souhaite apporter des modifications à la construction prévue initialement, il lui est possible de notifier ces changements à l’administration sans avoir à redéposer une demande complète, par le biais d’un permis de construire mo...
  • Refus de reconstruction d'un ouvrage démoli
    Publié le : 13/05/2020 13 mai mai 05 2020
    Actualités
    Refus de reconstruction d'un ouvrage démoli
    Toute construction nécessite une autorisation d’urbanisme dont il est impossible de passé outre, quand bien même il s’agit de reconstruire l’ouvrage démoli par un cas de force majeure.  Un particulier l’a appris à ses dépens, puisque suite à un incendie, son pavillon d’habitation est détruit...
  • Crise du Covid 19 et impact sur les autorisations d'urbanisme
    Publié le : 30/04/2020 30 avril avr. 04 2020
    Actualités
    Crise du Covid 19 et impact sur les autorisations d'urbanisme
    La crise sanitaire actuelle a contraint le gouvernement à prendre des mesures modifiant les règles applicables concernant certains délais, notamment ceux qui touchent la matière de l’urbanisme, au travers de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306) et d’une ordonnance du 15 avril 2020 (n°2020-42...
  • Les obligations du GE découlant des missions de division de propriété et d’implantation
    Publié le : 20/04/2020 20 avril avr. 04 2020
    Actualités
    Les obligations du GE découlant des missions de division de propriété et d’implantation
    1.    Définition  C'est l'article 1er de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 (JO 8 mai) modifiée par la loi no 94-529 du 28 juin 1994 (JO 29 juin), qui donne la définition du géomètre.  Ainsi, le géomètre est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsa...
<< < ... 24 25 26 27 28 29 30 ... > >>